Загрузка...Необходимые документы
Необходимые документы
* Заявление на оборудование техническими средствами охраны квартиры (гаража,коттеджа) следует заполнить и отправить по адресу uvo76@mail.ru либо, в заполненном и распечатанном виде принести в отдел вневедомственной охраны по территориальности.
2. Оригиналы документов и их копии:*
Перед заключением договора «Клиент» предоставляет следующие сведения и документы (для договора на охрану квартиры):
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его проживания;
— справку из ЖКО о составе семьи «Клиента» и иных лицах, проживающих по адресу «Объекта»;
— документы, подтверждающие право «Клиента» на пользование, владение или распоряжение «Объектом» (свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, договор купли-продажи, приватизации, найма жилого помещения и т.д.);
— список лиц (с указанием их Ф.И.О., адреса регистрации и (или) фактического проживания, домашних, сотовых и служебных телефонов), которым «Клиент» доверяет совершение действий по постановке/снятию «Объекта» под охрану/ с охраны.
Перед заключением договора «Клиент» предоставляет следующие сведения и документы (для договора на охрану гаража):
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его регистрации;
— документы, подтверждающие право «Клиента» на пользование, владение и (или) распоряжение «Объектом» (свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, договор купли-продажи, аренды и т.д.);
— список лиц (с указанием их Ф.И.О., адреса регистрации и (или) фактического проживания, домашних, сотовых и служебных телефонов), которым «Клиент» доверяет совершение действий по постановке/снятию «Объекта» под/с централизованного наблюдения.
*При этом оригиналы документов возвращаются заявителю, а копии заверяются должностным лицом, принявшим заявление, и печатью подразделения.
Процедура постановки квартиры (гаража, коттеджа) под вневедомственную охрану:
- После регистрации заявления инспектор-инженер по согласованию с «Собственником» производит обследование объекта, после чего подготавливает необходимые документы на весь объем работ по монтажу охранной сигнализации и подключению телефона к пульту охраны.
- «Собственник» оплачивает по смете всю сумму затрат наличными до начала монтажных работ.
- В течение 2 дней после оплаты производится монтаж сигнализации.
- После подключения сигнализации к телефонной линии инспектором-инженером проводится: проверка качества проведенного монтажа сигнализации на объекте, подключения его на пульт, тестирование устойчивой работы системы с составлением актов приема средств сигнализации.
- Когда квартира (гараж, коттедж) полностью оборудована, подключена на пульт и проверена инспектором-инженером, «Собственник» приглашается в отдел охраны для заключения договора. Договор подписывается всеми заинтересованными сторонами и вступает в силу на следующий день после дня подписания.
! Проектирование систем охраны, монтаж, подключение на пульт централизованного наблюдения и последующее техническое обслуживание производят сторонние организации,имеющие разрешение на осуществление данного вида деятельности.
! Для установки сигнализации в квартире с подключением на пульт централизованной охраны должны быть выполнены следующие условия:
- собственник должен быть прописан в данной квартире или иметь документы, устанавливающие право на жилплощадь в данной квартире;
- в квартире должен быть установлен телефон (при организации охраны по радиофицированной системе выполнение данного пункта необязательно);
- все остекленные проемы должны быть целыми, створки оконных рам и дверей при закрывании должны плотно прилегать друг к другу;
- при наличии двух входных дверей на каждой из них должно быть установлено по одному исправному замку, при наличии одной входной двери — наличие двух замков разной конструкции;
- при нахождении квартиры на 1 этаже оконные проемы рекомендуется оборудовать внутренними металлическими решетками.
Информацию об услугах, предоставляемых службой вневедомственной охраны, Вы узнали:
Договор на установку охранно-пожарной сигнализации.
________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________
1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.
1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.
2. Стоимость работ:
2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп
2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.
2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.
2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ
2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.
3. Ответственность сторон.
3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4. Форс-мажор.
4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.
4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.
4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.
5. Разрешение споров.
5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.
5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6. Срок действия договора.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.
6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.
6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.
9. Дополнительные условия.
9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.
9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.
9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.
9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00
Форма заключения договора на установку сигнализации
ДОГОВОР N ___
подряда на установку охранной
сигнализации
г. ___________________ "___"__________ ___ г.
___________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности
или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
"Подрядчик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
(Устава, доверенности
или паспорта)
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить
эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Охранная сигнализация устанавливается ________________________________.
(указать адрес)
Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).
По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа: ____________________________.
1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС <1> ______% — ___________ (__________) рублей, и включает в себя общую стоимость работ по установке охранной сигнализации и стоимость материалов. Цена настоящего Договора установлена в Смете (Приложение N ___).
2.2. Заказчик уплачивает цену настоящего Договора в следующем порядке: ________________________________.
Сроки оплаты: ____________________________________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок — "___"___________ ____ г.
Промежуточный срок — "___"___________ ____ г.
Конечный срок — "___"___________ ____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Уплатить цену настоящего Договора в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно представить Подрядчику заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.
4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.
4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Представлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней документацию по установке охранной сигнализации.
4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.
4.3.3. Подрядчик имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим Договором с надлежащим качеством.
4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.
4.3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____________________.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.
5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения:
7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).
7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).
7.4.3. Смета (Приложение N ___).
7.4.4. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование: ____________________ Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________
ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________ ИНН ______________________________
КПП ______________________________ КПП ______________________________
Р/с ______________________________ Р/с ______________________________
в ________________________________ в ________________________________
К/с ______________________________ К/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________
Заказчик: Подрядчик:
_____________/___________________/ _____________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(М.П. <2>) (М.П. <2>)
———————————
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
— 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
— по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
— по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.
1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1.1. Заказчик, Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (далее – ОАО «НИИПТ»), адрес, 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.1 лит А, являющийся Организатором открытого запроса предложений, (далее – Организатор) настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора на установку системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом по адресу: ул.Курчатова д.1 лит А для нужд ОАО «НИИПТ».
1. 2 . Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо. Претендовать на победу в открытом запросе Предложений могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
д) отсутствие приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) на имущество в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест.
1.3. Подробное описание требований к оказанию услуг, требований к Участникам и их Предложениям, а также процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по запросу предложений (далее – Документация на право заключения Договора на установку системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом по адресу: ул.Курчатова д.1 лит А для нужд ОАО «НИИПТ» ) размещенной на общедоступном интернет-сайте ОАО «НИИПТ» www. niipt .ru.
1.4. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 10 часов по московскому времени «03» ноября 2009 года, по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.1 лит А, комн. 112, Ответственному секретарю ЦЗО Вагиной Марине Витальевне, телефон (812) 297-36-59, адрес электронной почты niipt — b 2 b @ mail . ru
1.4. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
1.5. Начальная (предельная) цена Договора не установлена.
2. Общие положения
2.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений
2.1.1 Заказчик, Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (далее – ОАО «НИИПТ»), адрес, 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.1, лит. А, являющийся Организатором открытого запроса предложений с официальной публикацией уведомления на сайте ОАО «НИИПТ» http://www. niipt .ru/ в разделе «Закупки», и копией в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В energo . ru » на сайте www.b2b-energo.ru в разделе «Публикации о торгах», подраздел «Копии публикаций» от «22» ноября 2009 года, и в этой связи приглашает юридических лиц (далее – Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора на установку системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом по адресу: ул.Курчатова д.1 лит А для нужд ОАО «НИИПТ» для нужд ОАО «НИИПТ». Дополнительную информацию по предмету запроса предложений можно получить у Ответственного секретаря ЦЗО Вагиной Марины Витальевны, телефон (812) 297-36-59, адрес электронной почты niipt — b 2 b @ mail . ru
2.1.2 Подробные требования к поставке изложены в разделе 3. Требования к Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям приведен в разделе 4. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 5. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 6.
2.1.4 Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются на сайте ОАО «НИИПТ» http://www. niipt .ru/ в разделе «Закупки», копия, в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В energo . ru » на сайте www.b2b-energo.ru в разделе «Публикации о торгах», подраздел «Копии публикаций».
2.2 Правовой статус процедур и документов
2.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
2.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1. Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
2.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
− Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
− Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.
2.2.5 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
2.2.6 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.3 Обжалование
2.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с данным запросом предложений в Центральном закупочном органе Заказчика .
2.3.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в Центральном закупочном органе ОАО «НИИПТ», подлежат разрешению в Третейском суде в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.
2.3.4 Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Прочие положения
2.4.1 Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
2.4.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
3. Техническое задание
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом -Пеший Дмитрий Олегович, тел: (812) 297 5470;
Главный инженер – Волков Виктор Васильевич, тел: (812) 292 9401
3.1. Общие требования
3.1.1. Общие требования к Подрядчику по условиям и порядку выполнения работ:
а) выполнение работ производится в зданиях, расположенных по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова д.1 лит А.
b ) вид работ – выполнение работ по установке системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом по адресу: ул.Курчатова д.1 лит А.
с) целесообразность выполнения работ.
Целью выполнение работ по установке системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом в здании ОАО «НИИПТ, расположенному по адресам: ул.Курчатова д.1, лит А явля ется его техническое перевооружение и создание условий для работы научного и вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения надежной работы и развития закрепленной операционной зоны ОАО «НИИПТ» в режиме функционирования конкурентного научно-исследовательского рынка в электроэнергетической отрасли.
d ) Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ — не позднее 3-х дней с момента заключения Договора.
Окончание работ – 2 0 декабря 2009 года.
e ) доставку оборудования и всех используемых материалов Подрядчик производит самостоятельно;
f ) подрядчик должен гарантировать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.
3.1.2. Требования к выполнению работ
3.1.2.1. Основные требования к выполнению работ:
b) Работы осуществляются согласно календарному плану работ, составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком;
c ) По окончанию работ Подрядчиком представляется исполнительная документация, сертификаты на используемые при производстве работ материалы, акты на скрытые работы;
d ) Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приёмки выполненных Работ.
3.1.3. Ведомость объема Работ:
ул. Курчатова, д. 1, лит. А
Работы производятся по ранее разработанному проекту, который можно получить у главного инженера – Волкова Виктора Васильевича, адрес: ул. Курчатова д.1, лит А , предварительно записавшись по тел.: (812) 292 9401 или у экономиста Финансово-экономического отдела — Вагиной Марины Витальевны по тел.: 297 3659
Условия оплаты: предоплата в размере 30% от стоимости услуг. Окончательный расчет производится на основании счета в течении 15 дней с даты подписания акта выполненных работ, возможна сдача работ поэтапно;
К предложению Участник должен приложить необходимые лицензии на право проведения соответствующих Работ.
4. Требования к участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям .
4.1. Требования к Участникам
4.1.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
4.1.2. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
4.1.3. Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
4.1.4. Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
4.1.5. Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях;
4.1.6. На имущество в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест.
4.2. Подтверждение соответствия Участников установленным требованиям.
4.2.1. Участник включает в состав Предложения следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Участникам:
